个人劳务施工合同范本
合同规定了双方在交易或合作中的权利和义务，保障了各方的利益。个人劳务施工合同范本应该写成什么样的？快来看看个人劳务施工合同范本，本文为你提供个人劳务施工合同范本写作技巧和示例！
个人劳务施工合同范本篇1
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点：
该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。
二、承包方式与要求：
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容：
经双方协商，该工程按元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的`一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚：
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划 生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期：
该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务
(一)甲方：
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签后生效。
行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日
个人劳务施工合同范本篇2
甲方：____________________
乙方：__________________
依照《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就_______________(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：____________________
工程地点：____________________
工程承包范围
____________________1、3、4、5、11、12楼施工图的全部工程量。
第三条工程工期
1.计划开工日期：_____年_____月，计划完工日期：__________年_____月_____日。
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。
第五条组成合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本合同;
2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
第六条甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。
4.按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。
5.协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。
第七条乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责; 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%
4.服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
5.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：
6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：
7.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。
第八条环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。
发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
第九条材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的周转材料实行调拔制，根据工程计划需要向乙方提供。
2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分，由甲乙双方按_______比例分成。
第十条承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价：按3、4、11、12楼施工图包含的全部内容包工包料、每平方米1800元;1、5楼按每平方米1800元的45%结算(即每平米810元)。
2.承包价格所包含的内容：
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动保护用品费用(安全帽、安全带、手套等);安全防护设施的搭拆(安全网、防护栏杆、防护棚等);
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
甲方一次性支付乙方工程变更量全部费用贰拾万元整。甲方今后不再向乙方支付任何变更费用。
4.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素变化而调整变动。
第十一条结算办法及付款方式
1.每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。
3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_____%的劳务管理费。
第十二条施工验收
1. 乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)
第十三条工程保修
1.保修范围、期限：
2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十四条保险
1.乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失。
第十五条争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，应在甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;
2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受;
2.3仲裁机构要求停止合同工作;
2.4法院要求停止合同工作。
第十六条合同履约保证金
1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_______元。
2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。
若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除一定的金额;若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。
3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。
第十七条合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十八条合同份数
本合同一式_______份， 甲方_______份;乙方_______份。
第十九条合同生效
本合同自双方签章后生效。
甲方(盖章)：______________
乙方(盖章)：______________
合同签订时间：______________
合同签订地点：______________
个人劳务施工合同范本篇3
一、有固定期限劳动合同
本合同于年月日生效，于年月日终止。
其中试用期至年月日止。
以完成一定工作为期限的合同。
本合同生效日期为年月日；以乙方完成
工作任务为合同终止时间。
无固定期限劳动合同
本合同于年月日生效，于法定或约定的解除(终止)合同的条件出现时止。
其中试用期至年月日止。
二、工作内容和工作时间
第二条甲方招用乙方在(项目名称)工程中担任岗位(工种)工作。乙方的岗位(工种)上岗证号码为。
第三条甲方安排乙方执行下列第种工作时间制度。
1、执行定时工作制(乙方每日工作8小时，每周工作40小时)。
2、执行综合计算工时工作制(乙方每月工作不超167．4小时)。
3、执行不定时工作制(在保证完成甲方工作任务情况下，乙方自行安排工作和休息时间)。
第四条实行计时工资制的，甲方安排乙方加班，应符合律、法规的规定。甲方安排乙方在日法定标准工作时间以外延长工作时间的，应支付不低于工资的'150％的工资报酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排补休的，应支付不低于工资200％的工资报酬。甲方安排乙方在法定节日工作的，应支付不低于工资300％的工资报酬。
三、劳动保护和劳动条件
第五条甲方应当在乙方进入施工现场当天对乙方进行入场三级安全教育，并组织对乙方学习成果的书面考试，考试结果甲方应保存在施工现场备查，考试不合格的不得在现场施工。
甲方应当对从事电气焊、土建、水电设备安装等特殊工种的乙方进行岗前培训，乙方取得相应的操作证书方可上岗。
第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。
甲方为乙方提供的宿舍、食堂、饮用水、洗浴、公厕等基本生活条件应达到安全、卫生要求，其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46—2004)。
第七条甲方将根据国家有关法律法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
四、工资保险待遇
第八条双方约定的工资不得低于江西省政府颁布的当地最低工资标准和本企业工资集体协商的最低标准。
1、计时工资乙方在试用期间的工资为每月(日)元，试用期满后月(日)工资为元。
2、按工程量计付工资
（1）按工程量单价计取工资；
（2）按工程量总量总价计取工资。双方约定的工程量单价不得低于江西省建设工程定额人工费标准。实行按工程量计付工资的，每月支付工资额不得低于当月完成工程量的70％。
甲方应在每月日前以货币形式计发乙方的工资，并由乙方签字确认。
甲方在劳动合同终止、解除后5天内应当一次性付清乙方的工资。
甲乙双方对工资支付的`其他约定：
第九条甲方应为乙方办理养老保险、工伤保险和医疗保险手续，并为乙方缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险费用。
五、劳动纪律和劳动合同的解除
第十条乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全技术操作规程。
第十一条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同；(一)在试用期间被证明不符合录用条件的；
(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
(三)严重违反总包单位和甲方的施工现场安全管理规定及施工质量管理规定的；
(四)被依法追究刑事责任的。
第十二条乙方解除本合同，应当提前日(3天以上30天以内)以书面形式通知甲方，不得擅自离职。
六、当事人约定的其他内容
第十三条乙方违法解除劳动合同，给甲方造成经济损失的，应当承担赔偿责任。
第十四条甲乙双方约定的其他内容：
七、劳动争议处理及其他
第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请促裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日起15日内向当地人民法院起诉。
第十六条甲方依法制定的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。
第十七条本合同未尽事宜或国家、江西省规定相悖的，按照有关规定执行。
第十八条本合同一式二份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方（公章）
法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）
乙方（签字或盖章）
签订日期：年月日
个人劳务施工合同范本篇4
发包方：__建筑工程有限公司承包方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《海南省建筑工程管理条例》及其它相关条例行政法规，遵循平等、自愿、公和诚信的原则，双方就本项目土石方工程施工项目协商一致，特签订本合同，双方共同遵照执行。
一、工程概况
1.1工程名称：桑榆老年公寓
1.2工程地址：湘潭市响水雅艾村、星沙村
1.3工程内容：场地清表、土石方挖、装运、场平整
二、承包方案
2.1按照第一条工程概况1.3工程内容，乙方以机械施工劳务分包形式进行承包施工。自带机械设备，听从甲方施工员及现场管理员的安排，保质、保量、保安全，按时完成施工任务。
三、合同工期
3.1开工日期：暂定于20__年9月下旬（具体开工时间以甲方书面通知为准）。
3.2竣工日期：待定
3.3合同工期天数，以建设方要求为准
四、质量标准，以建设方验收合格为准
五、合同价款
5.1土方按每方7元（人民币）按实际工程量结算，石方按20__年定额下浮20%进行结算（税费除外）。
5.2本项目工程量约400万元（人民币）大写：肆佰元整。
5.3按实际工程量按本合同单价结算。
六、付款方式
6.1乙方按甲方开工通知及通知时间组织机械设备和相关人员进场施工，其机械设备进场费由乙方自负（机械设备进场后由甲方预付第一次支付工程款扣回）。工程款由乙方每15天向甲方申报工程量，经甲方核实后按乙方实际完成工程量的工程款80%付给乙方，剩余的工程款经建设方验收合格后30天内一次性全部付清给乙方。
七、安全施工
7.1乙方应遵守工程建设安全生产的有关规定，按严格要求标准组织施工，并随时接受行业安全检查员依法实施的监督检查，采取严格的安全防护措施不，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方自行承担，乙方必须对施工员办理工伤意外保险，并为施工场内的有关人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
7.2实施爆破作业施工时，乙方应在施工前15天以书面形式通知乙方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后方能实施，由甲方承担安全防护措施费用。
八、双方职责
8.1甲方职责
8.1.1按时对乙方所完成工程量进行审核结算并按合同约定的时间向乙方支付工程款。
8.1.2委派工地现场管理员，施工员指导工程施工和监督施工质量，办理工程验收签证手续。
8.1.3甲方处理好施工场地的周边关系，确保乙方顺利施工。
8.1.4如因甲方责任造成中途无故停工，由甲方承担损失。
8.2乙方职责
8.2.1合同签订后，乙方向甲方提供施工机械设备清单。
8.2.2按甲方通知的开工日期组织机械设备和人员进场施工。
8.2.3及时向甲方提供施工进度报表及完成工程量的预测和计算依据。
8.2.4施工中如发现文物，古墓等应及时通知甲方并协同做好善后工作。
8.2.5协助甲方处理好施工场地周边相互协作关系，其费用由甲方负责。
九、违约责任
9.1本合同一经签订生效，在无特殊情况下（如相关政策调整，自然完善战争等）任何一方不得单方面终止合同条款的履行，否则按违约处理。
9.2甲方因周边关系未协调好而影响乙方施工而停工延误等由甲方承担相关责任。
9.3乙方不按合同约定的工程完成或机械设备不到位等原因中途停工而影响土建工程的施工时间，乙方除承担违约责任外，还应赔偿因此给甲方造成的损失。
9.4本合同甲乙双方任何一方违约造成不履行合同行为违约方按工程总造价的1%赔偿给守约方。
十、合同生效，解除和终止
10.1本合同自双方代表签字后当天由乙方向甲方交纳合同履约金10万元，进场后在第一次结付工程款时退还给乙方，但不计利息。
10.2合同签订后，一个月内乙方未能接到开工通知书，如无特殊情况，双方以解除合同，甲方须全额退还合同履约金。
10.3如因特殊情况解除合同其赔偿损失以及合同争议均按甲方与建设方签订的合同条款参照执行。
10.4本合同一式四份，双方各执两份。
个人劳务施工合同范本篇5
雇主（甲方）：
法人代表：
雇工（乙方）：
性别：
年龄：
民族：
身份证号码：
甲方因工作需要，决定与乙方签订劳务合同，根据民法、经济法的有关规定，为明确双方的权利义务，结合工程的具体情况，本着平等、自愿的原则订立本合同，供双方遵照执行。
第一条、用工期限：
自_______年______月______日起至_______年______月______日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理有关手续。
第二条、工作内容
双方协商确定安排乙方在____________岗位，承担______临时工作任务。乙方须服从甲方的员工守则。在合同期内，甲方因调整工作任务，需要变更乙方的岗位和任务，需与乙方协商。如乙方不同意，可解除合同，双方办理解除合同手续。
第三条、劳动时间与劳务报酬
1、劳动时间：甲方实行每周______日，每日______小时工作制。严格控制加班加点，确因工作需要加班加点的，应控制每日加班不超过______小时，每月加班不超过______小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，协商确定加班加点费。
2、劳务费：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为为每日______元，每月______元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。从事夜班的，应发给夜餐费_____元。
第四条、劳动保护
1、乙方在甲方工作一年以上，重新签订合同的，甲方应按国家规定安排乙方探亲，服务每满一年假期为______天；乙方如遇婚、丧、女工怀孕、分娩、哺乳，甲方应按规定安排假期。上述假期为有薪假期，超出规定日期的，经批准按事假处理。
2、根据工作岗位需要，并参照国家有关规定，甲方发给乙方劳动保护用品______，及劳动保健食品费______元。
3、合同期间，甲方发给乙方每月副食品补贴______元。冬季取暖期间，按规定每月发取暖津贴______元。
五、劳动纪律
1、乙方应按时上下班，不得迟到早退。
2、严格遵守操作规程，保证生产，听从指挥，服从调动。
3、上班时间不得做私事，不得做与工作无关的事。
4、保质保量完成任务，不得投机取巧。
六、双方职责
1、甲方职责
（1）甲方应提供乙方合适的工作环境。
（2）按照合同的规定，支付各种补贴。
（3）按照合同的规定时间，支付劳务费。
2、乙方职责
（1）服从甲方的员工守则，尽职尽责完成分内的工作。
（2）遵照甲方负责人的指挥，不擅自决定工程的各种事项。
七、劳务合同的变更
1、甲方因转产，调整生产项目或者由于情况变化，经乙方同意，可以变更合同的相关内容。
2、合同期满后即终止执行，并办理终止合同手续。如生产需要，甲方继续招用乙方，需要经乙方同意，并经劳动部门批准，双方重新签订合同。
3、双方不得随意解除合同，解除合同需提前半个月通知，并负担_________元的违约金。
八、违约责任
1、甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的，按乙方实际损失予以赔偿，具体数额由双方协商。
2、乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的，甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。具体数额由双方协商。乙方不经甲方同意私自离单位的，赔偿甲方_________元，否则甲方不予办理离单位手续。
九、其他
1、本合同一式________份，双方各执________份，具有同等效力。
2、本合同自双方签字后生效，双方全部义务履行完毕后失效。
3、因合同的履行，双方发生争议，双方可以协商解决，协商不成的，双方均可以向工程所在地的人民法院起诉。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
代表人：
住址：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年______月______日
乙方：
住址：
联系方式：
工程所在地：
签订时间：_______年______月______日
个人劳务施工合同范本篇6
分包工程名称：_______________________________
施工地址：____________________________区(县)
发包人(全称)：________________________________
承包人(全称)：________________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况及承包工作内容
1.1 工程名称：______________________________________________
1.2 工程概况：______________________________________________
1.3 分包工作内容：__________________________________________
范围包括：__________________________________________________
1.4 工程监理单位(全称)：________________________________
第二条 作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。
第三条 合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条 合同价款
4.1 合同价款为：_________元(人民币)大写：_________元
4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√)：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
()4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工_____元/工日;结构木工______元/工日;装修木工_____元/工日;钢筋工_____元/工日;
砼工_____元/工日;油工_______元/工日;抹灰工_____元/工日;架子工_____元/工日;
水暖工_____元/工日;电工______元/工日;壮工_____元/工日;_______;_______;_______;
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米;其中，地上结构：_____元/平方米;地下结构：_____元/平方米;初装修：_____元/平方米;水电：______元/平方米;________;_________;
③分项工程承包：
外墙面砖：_______元/平方米;屋面防水：_______元/平方米;
水磨石地面：_______元/平方米;水泥砂浆：_______元/平方米;
内墙普通抹灰：_______元/平方米;________;________;________.
4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)
4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3 对合同价款内容的明确：_______________________________________
第五条 合同价款的结算和支付
5.1 结算、决算资料：
5.1.1 发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。
5.1.2 承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
5.2 合同价款的结算和决算：
5.2.1 发包人应于每月____日对承包人完成的 工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3 合同价款的支付：
5.3.1 合同价款分期支付：在_____年______月____日付款_______元，在______年_____月_____日付款_______元。
5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。
5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。
5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。
第六条 安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2 重大伤亡及其他安全事故处理：
6.2.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2 按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3 对本工程的安全生产标准，双方约定如下：_______________________.
第七条 工程质量、验收与保修
7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
7.2 承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原 因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_________________________.
第八条 工期延误
8.1 对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力;
b.设计变更和工程量增加;
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行;
d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行;
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时;
f.发包人同意工期顺延的其他情况。
8.2 承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
8.3 非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定：
第九条 文明施工
9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
9.2 发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：__________________________.
第十条 材料机具供应
10.1 本工程由发包人提供的机械设备为：_____________________________
承包人自备的工具为：______________________________________________ 双方确认防护用具由______________承担。
10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。
10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
10.4 对本工程材料机具的使用、维护，双方约定如下：_________________________________________
第十一条 文物保护
对施工中发现的文物，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由发包人承担。
第十二条 发包人的权利及义务
12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
12.2 负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。
12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工作业计划。
12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。
12.7 负责组织工程的验收工作。
12.8 本工程发包人施工代表为__________，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托_____有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。
第十三条 承包人的权利和义务
13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质 和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。
13.3 在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
13.5 承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人提供的机械设备及其工具。
13.6 承包人应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。
13.7 承包人确认_______为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
第十四条 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭受的经济损失承担连带责任。
14.2 承包人违约责任
14.2.1 因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要 求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。
14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十五条 合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“√”)：
1.向北京仲裁委员会申请仲裁。
2.向___________人民法院起诉。
第十六条 合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十七条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本____份。
第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。
甲方(签章)：___________________乙方(签章)：___________________
____________年________月________日____________年________月________日
个人劳务施工合同范本篇7
甲方：______乙方：______
为搞好食堂工作、方便职工就餐，注重饮食卫生，提高饭菜及服务质量，经双方协商一致，签订劳务承包合同如下：______
一、甲方的权利与义务
1、为乙方无偿提供职工食堂的场地、设施、设备、炊具;
2、免费为乙方提供水、电、燃煤，并保证正常供应;
3、甲方食堂管理员有权对乙方的饭菜质量、品种、环境卫生、服务态度实行监督考核和指导;
4、食堂所有设备、用具、餐具的添置及维修，由乙方提出申请，经甲方同意后，由甲方购置或维修;
5、免费为乙方提供住宿，所配物品如有损坏和丢失，乙方负责维修和赔偿，同时乙方人员必须严格遵守甲方的各种管理制度;
8、在餐厅设立职工意见箱，对职工所提合理化建议和意见乙方应于考虑和采纳，甲方将整改情况在餐厅予以公示;
9、甲方有权对乙方安排的厨师及服务员提出调整;乙方应在接到甲方通知后一周内予以调换，每延后一天罚款50元，从乙方当月劳务报酬中扣除。
二、乙方的权利、责任和义务
1、乙方在承包职工食堂期间，要遵守甲方劳动纪律和员工行为规范，以服务职工为宗旨，按照甲方食堂管理员提出的意见和建议
2、乙方必须保证全厂职工每日早、中、晚和运行工夜餐正点供应，并保证每日中、晚餐按时送到现场，保证饭菜新鲜，卫生合口，热饭热菜让职工吃好吃饱。
3、乙方必须搞好环境(包括设备、设施、地面、餐具、炊具等)和食堂卫生，每餐后必须对所有餐具严格消毒，防止传染病的发生，严防食物中毒事件的发生，因管理不善每发生一次中毒事件，扣罚乙方5000元劳务费，并负责医疗费用及其他损失，情节严重者直至追究刑事责任;
4、乙方要爱护、保养好食堂的设施和设备，人为损坏和丢失，要照价赔偿;
5、乙方人员的工伤、医疗费以及所发生的社会刑事纠纷均由乙方负责;
6、无论何种情况乙方不得收取现金，否则除没收本金外，再按收取现金额的10倍予以罚款，从当月劳务费中扣除;
三、劳务报酬
乙方应按甲方要求配备三名及三名以上人员，乙方人员配备复核甲方要求后其全部劳务费用按照每月8000元标准由甲方支付给乙方。乙方因前期人员数量未达到甲方要求，甲方按照一人4000元，两人6000元标准支付给乙方。
四、双方的义务及其它
1、甲乙双方要共同遵守员工食堂管理办法规定，努力办好职工食堂，为生产一线服务，让领导放心，让职工满意;
2、每月由甲方组织有关部门及人员参加的食堂工作座谈会，乙方应认真听取职工意见，制定改进措施，限期改进工作;
3、乙方有义务无条件地完成甲方交付的临时做饭任务(如抢险抢修等);
4、乙方每天必须公布饭菜品种和销售价格;
5、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
甲方：______
代表：______
乙方：______
______年______月______日：
个人劳务施工合同范本篇8
甲方：_________
乙方：_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商达成一致，订立本协议。
第一条.工程概况
1.1工程名称：1.2工作内容：完成施工图纸包含的全部工作内容及为完成该工作内容所需的其他附属、辅助性设施等工程。具体包括开挖、支护、衬砌、防水、排水、洞门、碴土外运、弃土场缺陷责任期防护排水、其他附属工程、该施工的辅助性临时设施以及直至竣工验收前的养护和内的维修的费用等全部工作(详见附件1《合同清单》)。
第二条.承包方式
2.1实行劳务单价承包方式(详见附件1《合同清单》)。合同总价为人民币大写壹仟陆佰壹拾万元(￥16100000)元。
2.2根据双方约定的工作内容，该价款包含乙方为完成本合同约定工程的内容所必须投入的人员、机械设备、器具的调遣费(含车辆养路费、牌照费)和劳务、辅助性材料、机械、施工水电费，以及施工环保、临时设施、基坑抽排水、安全费、文明施工费、保险费、管理费、利润等全部费用。
2.3本合同可能发生的Ⅱ类设计变更已包含在本合同价款内。
2.4双方协议签订后，在有效期内，任何一方不得以任何理由提出价格调整。
第三条.工期和工程进度
3.1工期：本协议工程定于日开工，年月竣工，其形象进度必须达到业主和甲方的要求。
3.2若业主(建设单位)原因造成工期提前或延迟，本协议工期将进行工期调整，乙方必须无条件服从，甲方不承担任何责任。
3.3乙方必须在每月24日前上报下一个月的施工计划，并最终按甲方每月批复下达的施工计划组织施工，确保协议工期实现。
3.4若乙方的工程进度滞后，经短期整改后仍不能确保本协议进度要求，甲方视实际情况有权对未完工程的全部或部分进行收回或分包他人，乙方必须无条件服从，并承担因此产生的损失。
3.5乙方必须服从甲方的进度管理，甲方按有关规定对乙方进行进度考核及奖罚。
第四条.乙方人员
4.1乙方现场人员必须满足甲方及施工要求详见(附件4《需投入主要管理、技术人员资料表》)。
4.2乙方所有人员必须与甲方签订劳务协议,日常管理中必须遵守甲方的各项规章制度,服从甲方人员的管理，对屡教不改者甲方有权进行清退，乙方必须无条件服从。
4.3乙方特殊工种人员必须持证上岗。
4.4乙方项目负责人和技术人员离开现场1天(含)以上的，要向甲方负责人请假，批准后方可离开，否则按1000元/天对乙方进行处罚。
4.5乙方项目负责人及技术人员在本工程未结束前不得私自更换，如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的手续;若乙方现场管理人员中能力不能满足施工要求者，甲方有权要求乙方对其进行更换，乙方必须无条件服从。
4.6甲方每天对乙方现场人员进行清点，并由乙方负责人签字确认。
第五条.工程质量、安全及文明施工、环保
5.1乙方必须按照业主提供的施工设计文件和国家、铁道部现行的工程技术标准、规范进行施工，并接受监理工程师和甲方的监督，工程一次验收合格率达到100%。隐蔽工程必须经监理工程师检查、验收签章后，方可进行下一道工序施工。否则，甲方有权处以结算总价的3%罚款。
5.2加强质量管理，避免出现工程质量事故。因乙方原因造成施工质量不合格的工程,乙方应在甲方规定的时间内返工,并达到合格标准，产生的费用由乙方自行承担。
5.3甲方对工程施工质量、环保实行一票否决权，工程质量、环保达不到设计标准的，一律不予计价和拨款。
5.4工程保修期间，发生应由乙方承担维修项目时，乙方应在接到甲方通知后7天内，立即派足人员进行维修。否则甲方有权另行安排维修，期间发生的费用全部由乙方承担。
5.5坚持"安全第一、预防为主"的方针，加强安全教育、培训、宣传和管理，建立健全施工生产安全责任制，制定安全生产预防措施，配备安全管理人员和必要的安全设施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡事故。
5.6乙方必须按业主要求为参加本工程项目施工的所有人员设备及其他项目办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方承担。
5.7项目部与业主签定的《安全协议书》对乙方具有同等责任，乙方必须严格按照该《安全协议书》及其他相关的各项安全生产规定执行，确保施工期间安全生产，如在施工期间不满足相关要求造成的罚款及损失均由乙方承担;如乙方在施工期间发生各种安全事故，产生的责任和所有费用均由乙方承担。
5.8为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全防护员现场指挥，其费用已包括在乙方合同价款内。
5.9乙方应按照业主、监理工程师、甲方的.规定和要求进行施工，否则导致质量安全事故，由乙方承担一切责任和经济损失。此外，甲方还要追究乙方的违约责任，对乙方未按照施工质量安全规定完成的工作量，将不予计价。
5.10施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受业主和甲方的罚款外，甲方将在发现当月的计价款中扣留2%的文明施工费，直至整改完退还。如果连续2个月未整改到位，未能达到业主和甲方的要求，上述扣留款项将作为罚款处理。
5.11乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予处罚;对屡教不改、纠正无效果者，甲方有权责令乙方将当事人清退出场，并对乙方进行处罚。
5.12乙方在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其它有考古、地质研究价值物品，以及发现影响工作的地下障碍物时，应及时向甲方报告，否则承担造成损害的后果。
5.13坚持文明施工，按照国家《环境保护法》和地方政府的有关法规，做好现场水土保持和环境保护工作，保证施工取土、弃渣、排污等满足环保设计要求。隧道出碴由甲方统一组织调配管理。
第六条.甲方责任
6.1协助业主办理永久性工程的征地和拆迁。
6.2负责为乙方提供电力线路及变压器至施工现场附近(如有)。
6.3辅助办理所需的临时用地、施工场地平整、施工场内汽车运输便道、便桥加工设施、加工场所，场地硬化。
6.4协调外部关系，协助乙方做好上场准备工作。
6.5负责对乙方人员进行各类培训。
6.6负责向乙方提供图纸及相关文件。
6.7确定水准点与坐标控制点位置，负责工程控制测量、试验及必要的施工复测，及时组织图纸会审及技术交底。
6.8对乙方的施工进度、质量、安全、环保工作等进行监控、检查与验收。
6.9负责总体施工组织设计和施工方案、施工技术的审定。
6.10负责提供《甲供材料、设备清单》中规定的材料设备,保障物资供应。
6.11负责对每道工序自检和报检，协助乙方完成相关资料。
6.12负责工程验收。对已完工程，根据本合同要求及时验工计价，拨付工程款和办理竣工结算。
6.13负责组织工程的竣工验收和交付。
6.14按业主要求负责代发乙方民工工资。
第七条.乙方责任
7.1甲方为实施本工程与业主、项目部签订的所有合同文件、协议书、承诺书等中甲方应承担的责任、义务、风险等都由乙方承担;在业主、监理、项目部对甲方的要求、指令、通知，都对乙方有同样的约束力，乙方应视同为本合同条款。
7.2按照业主及甲方要求，负责完成自己施工所需修建使用与维护的临时设施，临时设施的修建地点、规模、标准须报甲方审批。
7.3按本合同承诺上足技术、管理、专业人员和机械设备，以满足施工需要。特殊工种要持有效证件上岗。项目负责人、技术负责人未经甲方同意不得随意调换。乙方驻工地代理人必须在岗在位，离开工地时必须经甲方批准。
7.4根据甲方总体施工组织设计、阶段目标计划和设计标准，合理组织施工，确保合同工期和工程质量。服从业主、设计、监理、地方、项目部和甲方的监督、检查、指导，对不合格项目进行返工，直至达到设计标准后方可计价，返工费用乙方自行承担。如施工进度慢，工期滞后，甲方需要对工序安排或施工任务进行调整时，乙方无条件地服从。
7.5坚决执行有关火工品的管理规定，严格领发手续。施工现场必须有安全员，确保施工生产无事故。
7.6必须为现场所有人员和主要施工机械办理保险;必须办理业主要求的其他种类保险，费用已含合同价款内。
7.7必须按照国家的有关规定与每位施工人员订立劳动合同。按照合同规定按月及时造工资表并上报甲方。乙方应保证施工人员工资收入;要做好劳动保护工作,保证施工人员的健康安全不受侵害。
7.8处理本范围内来自任何一方发生的各种纠纷，包括施工人员的违规行为或刑事案件，对此甲方不承担责任和费用。
7.9积极配合甲方的计量支付和质量、安全、进度、现场的各种检查，按甲方规定做好各种计量、检查、评定及其他内业资料的收集、填报工作。
7.10负责变压器配电箱引出电力线路，上述费用已含在合同价款中，乙方不得因此提出任何补偿要求。
7.11完成本工程所布设的风、水、电等管路，并承担全部费用。
7.12按甲方要求的钢模板及衬砌台车的标准，委托专业厂家进行加工制作，其费用已包含在劳务工序单价中，由乙方负责，产权归乙方所有(如有)。
7.13负责对该隧道施工场地内的永久性建筑和临时设施维护及做好安全防护，预防被暴雨洪水袭击和其他损害(如有)。
7.14所有隧道出碴，乙方必须无条件按甲方的施工方案要求在甲方指定位置弃碴，其费用已含在工序单价中。因乙方车辆不服从指挥导致甲方发生二次装运费用的，全部费用由乙方承担(如有)。
第八条.材料设备
8.1工程所需的所有施工机械设备均由乙方自备，当乙方投入设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转给乙方使用，其购买的设备款及运输过程中发生的费用均由乙方承担。乙方委派专人配合甲方对施工现场已进场设备、材料的盘点估价工作，并无条件接收，承担所有费用。
8.2甲方负责工程所需的主要材料、火工品、混凝土等(详见附件2《甲供材料、设备清单》)，由甲方运至乙方施工现。现场材料的卸车及倒运由乙方负责并承担相应费用。施工过程中如因乙方原因，造成对上述材料的浪费(如超设计数量、返工等情况)，所发生的费用由乙方承担，甲方有权在其计价款中予以扣除。因客观原因造成甲供材料供应影响乙方施工，甲方要及时通知乙方，并积极进行协调解决，如长时间影响施工进度，甲方可按实际情况给予乙方工期顺延。
8.3乙方负责除甲方指定供应的主要材料、机械外的其他材料和机具的购买或租赁，自购材料必须符合国家及业主的相关规范要求,并具备材质检验报告和质量证明书。如因材料质量不合格，自行承担造成的损失。
8.4乙方对现场工程材料,应有专职人员负责管理,防止浪费、变质、流失。如因乙方保管不善造成材料的失效、毁损、丢失等，乙方除承担所有的损失外，自愿接受甲方的经济处罚。材料的发放和使用应严格控制，甲方对乙方超领超耗的材料，按市场价格计取费用。
8.5甲供材料进入现场后，属于甲方所有，单由乙方负责看管，乙方无权调出施工场地。如发现乙方擅自将材料调出施工场地或材料丢失，甲方将根据调出材料的价格予以二倍重罚。
第九条.计量与支付
9.1按业主要求方式一季度一次验工计价，验工计价日期为每季度最后一个月的18—20日;验工计价款支付比例为完成额的80%计。计量款支付方式参照业主合同计价方式执行。
9.2工程量计量由甲方进行现场核查，工程数量根据施工图的数量为准,该数量必须控制在实际完成的施工设计图纸几何尺寸的数量之内，并且需甲方项目负责人及现场工程师联合审定签字认可。超出施工图的数量及未得到业主批复同意支付费用的数量，均视为已含在承包价款内，不得另外支付费用。
9.3隧道开挖必须严格控制超欠挖，乙方承担超挖而多出碴和回填的费用及因超欠挖给甲方带来的经济损失。此类情况，如乙方拒不签字，甲方有权按现场实测情况进行扣款(如有)。
9.4甲方对乙方完成的工程要进行质量检验，认定有质量缺陷的，有权暂缓验工计价，待乙方按协议质量要求进行修复，达到规定的验收标准后，再进行补计。对最终甲方认定不合格部分，甲方有权责成乙方进行返工或收回。返工产生的包括甲方提供材料在内的所有费用由乙方负责;如出现收回工程，该工程不予计价。
9.5乙方未按施工图纸或业主要求施工而造成的返工以及采取的相应措施所增加的工程量均不予计量，并承担因此而造成的包括甲供材料在内的各项损失。
9.6施工过程中，因不满足上级管理部门的要求，产生的各种罚款及其他损失均由乙方承担。
9.7本工程甲方不向乙方支付工程预付款。
9.8工程进度款支付时，甲方依据双方签字确认的计价数量乘以(附件1合同清单单价)得出的计价款，在业主支付进度款到位后10天内，按计价款的80%予以支付，支付时要扣除甲方提供的材料费、给乙方的借款、民工工资、各类罚款及其他应扣款项。如遇业主工程款延期支付，甲方对乙方的拨款顺延。剩余计价款在整体工程完工经业主验收合格后支付到完成总额的85%，审计后支付到结算总额的95%，剩余5%作为质保金待责任缺陷期满后按下述第9.12条规定支付。
9.9为保证工人工资足额按时发放，保护其合法权益，甲方代为发放乙方为本项目施工所雇佣的民工和其他人员工资，具体方式参照业主对甲方的相关办法执行。乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由甲方直接代发工资。但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将承担责任并补齐其差额部分。
9.10工程完工经验收合格后,甲乙双方进行结算，办理各项手续。
9.11乙方在收到每一期计价款时，应提供给甲方与计价金额等同的合法税务发票及相关凭证，该发票及凭证所列名目应服从甲方财务人员安排，所产生的费用由乙方承担。
9.12工程结束时，甲方扣留总价款的5%作为质量保证金，待整个工程竣工验收(初验)合格交付业主使用一年后，若无施工质量问题，甲方应在业主质保金款到位后10天内返还乙方;若质量有缺陷的，由乙方负责维修，费用自行承担;如果由甲方维修的，发生费用从乙方的保证金中扣除。
第十条.协作与配合
10.1在协议实施过程中，甲方安排其他施工队伍使用乙方修建和架设的便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件服从，并为其他施工队伍提供方便，积极做好配合工作。
10.2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调下作好与其他作业队、各施工队之间的联系和配合。
10.3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。10.4乙方与相邻施工的其他队伍之间应密切配合，共同协商，统筹安排线路设施的布置、使用和管理，以求最大限度的减少相互干扰，减少不必要损失。对此，乙方必须无条件服从甲方的协调和安排。
10.5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。
第十一条.履约保证金
11.1根据本工程的特殊情况及工序单价的特点，为保证履行协议，乙方同意在签订本协议之前向甲方缴纳人民币万元整作为履约保证金,工程完成一半后返还50%，剩余在工程完工并经业主验收合格后全额退还，期间履约保证金不计息。
第十二条.终止协议的条件
乙方在执行协议中有下列情况之一者，甲方有权单方终止协议，并不负担任何经济和法律责任，乙方还应承担甲方重新调整队伍发生的调遣费和赶工期的措施费。
12.1乙方在施工中不按施工图纸和技术规范进行施工，出现偷工减料，影响工程质量，经两次下令整改不执行的，或出现较大质量事故的。
12.2乙方上场人员、设备满足不了施工需要、或管理混乱造成工期滞后，影响总体工期时，经两次督促无改观的。
12.3安全防范措施不严，造成等级以上安全事故的。
12.4乙方在施工中将工程转手他人，或工程第一负责人长期不在位的。
12.5协议中规定的其他终止协议的条款。
第十三条.变更与索赔
13.1本项目发生Ⅰ类，经各项手续办理完成且业主支付款到位后，给予乙方进行变更，单价按照本协议(附件1《合同清单》)中相同或类似项目的单价执行，完善手续后给予支付;Ⅱ变更已包含在本协议价款中，甲方不另行支付。
13.2乙方应充分考虑市场物价指数的影响，本协议在执行期间由于国家和地方法令、法规、政策等原因发生变化，致使劳务费、材料和机械台班等费用的增加或减少，其协议价款均不调整。
第十四条.工程验收
14.1工程验收时，乙方应协助甲方做好隐蔽工程检查记录，及时交回所有资料。14.2工程验收合格后，乙方对所施工的工程按规定负责保修。
第十五条.违约责任
15.1乙方在施工安全、进度、质量方面存在严重问题时，甲方发出通知书限期整改，若乙方整改不力或无动于衷，甲方有权终止协议，从乙方收回工程并扣留乙方所交的部分履约保证金，同时乙方在收到甲方要求其退场通知书之日起十日内无条件退场，否则甲方有权强制执行，由此造成的一切损失及后果由乙方承担。
15.2由于业主的原因造成工程下马、停建、缓建、工程款不到位等，应当免除甲方责任。
15.3若乙方中途退场，甲方将扣留乙方全部履约保证金，并对乙方进行处罚。
第十六条.协议争端
甲、乙双方同意，如在协议执行过程中发生协议争端，在双方不能自行调解时，提交甲方企业所在地仲裁委员会仲裁，或向甲方企业所在地法院提出诉讼。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日