简易工程协议
协议的签订可以促进各方的发展和进步，例如技术交流、市场拓展、管理提升等。简易工程协议规范是怎样的？下面给大家整理了一些简易工程协议，供大家参考。
简易工程协议篇1
____________公司(以下简称甲方)____________公司(以下简称乙方)
住所：________________________住所：________________________
法定代表人：____________法定代表人：____________
鉴于：
________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。
双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：
第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
第三条强制执行条款
1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。
2、乙方保证承担举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。
4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。
5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：
(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;
(2)《授权委托书》;
简易工程协议篇2
致__：
本授权委托书宣告：本人__系__(单位)的法定代表人，现授权委托__(职务、姓名)为我单位代理人有权在__工程招标的投标活动中，以我单位的名义参加资格预审、签署投标书和投标文件、与投标人(或业主)协商、签订合同书、办理合同公证手续以及执行一切与此有关的事项。代理人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合同、协议和文件，我单位均予以认可并愿承担相应的法律责任。
委托期限：至本工程结束
代理人无转委托权。
投标人：__(盖单位章)
法定代表人：__(盖章)
20__年x月x日
简易工程协议篇3
甲方(委托方)：_________
乙方(受托方)：_________
自愿将工程施工任务委托给(以下简称乙方)，由乙方进行配电工程的施工工作。
乙方应严格按照设计方案和国家有关施工标准进行施工，未按设计方案进行施工，由甲方或供电部门提出整改意见的，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
本委托书一式两份，双方各执一份。
自签订之日起生效，工程完毕后，该委托书自行终止。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
简易工程协议篇4
甲方：__评估公司
乙方：__事务所
为了合作顺利完成__项目，经甲乙双方友好协商签订协议如下：
一、双方的权利与义务（据实修改）
1、甲方的权利与义务
（1）为乙方提供办学资质，成立南京金陵翻译院培训中心中学生部，限中学生培训项目;
（2）为乙方提供出国留学服务资质，成立南京金陵翻译院出国服务中心业务三部，代理出国服务中心所能开展的一切业务；
（3）协助乙方组织师资以及教学场地安排；
（4）提供乙方报名培训发票；
（5）甲方南京书城培训超市8号摊位同时作为乙方的报名点，乙方承担费用1万/年；
（6）在协议期间内，甲方不得与南京其他机构进行以上项目的合作；
2、乙方的权利与义务
（1）以甲方的名义进行项目宣传，负责市场的策划、宣传、拓展以及培训工作；
（2）承担合作项目运作过程中的所有费用；
（3）在合同期内乙方不得和相关的外部培训机构进行单独合作；
（4）甲方提供给乙方的发票必须由甲方指定的人员负责管理，同时承担相应的及收费等工作。
二、利益分配与支付方式
甲方代表甲乙双方收取咨询费，咨询费到达甲方帐户后，乙方向甲方开具收据支取合作项目收入的__％（已含各种税金）。甲方向咨询方提供发票。
三、本协议自签订之日起生效。
四、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
日期：年月日日期：年月日
简易工程协议篇5
敬启者：
1.我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。
2.业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。
3.工程概况：(工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等)。
4.资格预审合格的申请投标者才可参加投标。
投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料，以便通过资格预审。
5.有意向的合格申请人可从_______________(地址)获取进一步信息和资格预审文件，时间为______月_____日至______月_____日从上午______至下午______(北京时间)，节假日除外。
联系人：____________________
地址：______________________
邮政编码：__________________
电话：______________________
传真：______________________
6.每套资格预审文件售价人民币______元。
售后不退。
7.资格预审应在______年_____月_____日_____时前(北京时间)送达业主，地址同上。
8.资审合格的投标者名单将在______年______月_____日前送给所有参加资格预审的申请人。
谨致
!
______________(业主名称)
________年_______月_____日
简易工程协议篇6
发包方：简称甲方
施工方：_______________________________简称乙方
根据《中华人民共和国经济合同法》和《国家有关安全条例》的原则，结合本工程具体情况，双方友好协商达成协议，希共同遵守。
第一条工程名称、地点、范围及合同期限
1.1工程名称：通讯工程
1.2工程地点：市内
1.3工程范围：安装通讯的配套设备等项目。
1.4合同期限:根据施工段另行议定。
第二条工程施工要求
2.1按国家通讯施工的有关验收规范要求及甲方的相关要求，产品均为：合格产品,(须提供产品检验证书、合格证已及相关资料)。
2.2乙方在施工中发生质量问题，未经甲方现场技术负责人研究做出处理方案前，乙方不得擅自处理，如因乙方原因出现的工程质量问题，一切整改全部由乙方承担。
2.3乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，且在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方立即退场，并无权要求支付任何附加费用。
2.4工程在验收前乙方必须提供详细的竣工图纸及相关资料以便甲方制作竣工验收文件，验收后甲方必须1个月内进行工程送审计;如甲方资料不完整造成无法审计，乙方有权要求甲方按设计工日支付所有工程款。
第三条现场材料的提供、保管及施工后的成品保护
3.1现场材料由甲方提供领料单给乙方，乙方自行在电信部门指定点领取施工材料。如甲方的材料造成乙方延期及超期及自购材料，均于甲方负责。
3.2乙方领到材料后必需清点数量、保管好现场材料、防止材料的损坏、被盗、浪费。施工时，在保证质量的前提下，认真计算材料的配比及用量。不得浪费，做到成品清洁卫生，直止交工为止,剩余的一切材料,由乙方负责人清点后交给甲方材料(库管)员核实后入库统一保管并开收料清单给乙方。
第四条甲方责任
4.1工程在验收时主业提出竣工资料不完整，所有事项由甲方负责。
4.2负责整个工程施工生产技术、质量、安全进度，管理施工过程中的质量检查及
4.3甲方必须保证乙方在施工材料调配供应，不得无故拖延。
4.4负责办理工程结算，支付工程款。
第五条乙方责任
5.1按照电信施工规范进行施工，施工完毕后提供的图纸准确明了。
5.2对施工器具自行准备。如施工车辆、光缆熔接设备及其它相关测试设备。
5.3在工期内做到保质保量施工完毕。如无特殊原因不得耽误工期。
5.4在验收时必须有具体施工人员参与验收。
第六条付款方式。
6.1施工费按审计后综合工日元/个工日计算;
6.2生活费按乙方施工量的%计算支借;
6.3在过春节时为结清乙方工程款，甲方需保证工人工资回家过年;
6.4质保金待工程质量缺陷责任期满后，支付给乙方。
第七条施工安全条例。
7.1乙方应配穿安全背心，配戴安全帽、上岗工作证及安高空作业时的安全带。
7.2乙方必须按照“国家安全法”之规定安全文明施工，不得违反安全规定，如(酒
7.3如在施工中违反规范的施工人员，一经发现罚款50—100元，造成他人，自己
第八条违约条例
8.1甲方必须遵守本合同协议的有关条款，如违返条例之规定，按合同金额的3%
8.2乙方必须遵守本合同协议的有关条款，违返条例规定，按合同金额的3%违约金付给甲方作赔偿费，同时甲方可谁时终止合同。
8.3若其中一方违约另一方可向人民法院申诉调解决。
第九条其他事项。
9.1在施工中，如遇自然灾害，人力不可抗拒下等,甲、乙双方及有关部门应共同
9.2乙方如提出与甲方终止施工，乙方需在三个月前提出，以便甲方安排后期工作。
9.3乙方在签合同期一周后向甲方提供人员清单及身份证复印件。
9.4以上合同协议希望双方共同遵守，甲、乙方不得无故终止合同。
9.5未尽事宜，经双方共同协商，协商条文、作本合同补充协议具有同等法律效力。
9.6本合同责任期满后，结清工程价款后自行失效。
9.7本合同自双方签字盖章后生效，合同协议共壹式___份，甲方份，乙方___份，各执为凭。
9.8合同订立时间：年月日
发包方(盖章)：承包方(盖章)：
地址：地址：
法定人或代表人：法定人或代表人：
电话：电话：
简易工程协议篇7
项目名称：
需方：
协作方：
20__年3月日
需方与协作方本着“互惠互利”及“合作双赢”的原则经过友好协商，就项目的技术协作开发及委托制造签订以下协议，并由双方共同信守执行。
一、技术协作开发
1.双方的分工
1.1需方负责协作开发项目的市场调研，并根据市场调研的结果提出项目的总体设计方案，并负责产品的市场开发和销售工作。
1.2协作方应根据需方提出的项目总体设计方案进行设计。
1.3对在设计中出现的问题，协作方应及时与需方进行沟通解决，如涉及到总体技术方案，协作方须经需方同意后，由双方共同进行完善和修改。
1.4在技术开发过程中，需方负责对协作方设计的方案、图纸和形成的技术文件进行审核，经审核后方再由协作方编制加工制造工艺，经需方审核后按照该工艺由协作方进行生产制造，需方进行高质量控制。
1.5协作方须在本协议签订一周内拟定项目研究开发计划，相关费用预算，并报需方审核，需方确定后，协作方按计划进行开发。
1.6由协作方按照双方确定的技术方案进行生产制造，产品仅提供给需方，产品价格由双方商谈确定，该产品的市场开发仅有需方负责，协作方不得对该产品进行私自销售。
1.7需方有权在项目设计过程中委派人员参与项目开发。
1.8协作方负责新产品的厂内试验，需方负责新产品的钻井现场工业试验。
2.技术协作开发成果的归属
2.1在履行本协议中完成的合作开发成果的专利申请权及专利权归双方共有。
2.2研究开发最终形成的方案、图纸、计算书、使用说明书及技术文件等归双方共有。
2.3技术开发的成果中属于非专利技术或技术秘密成果的，该非专利技术或技术秘密成果的使用、转让须经双方协商同意后方可实行。获得的利益由双方共享。
3.技术情报和资料的保密
双方有义务对本合作开发项目采取适当的保密措施。在本协议履行过程中及协议变更、解除、终止后的任何时间，非经双方共同以书面形式确认，任何一方不得将本合作开发项目的任何信息提供给任何第三方。
4.违约责任
4.1任何一方造成研究开发工作停滞、延误和失败的，违约方应向另一方进行赔偿相应经济损失。
4.2任何一方不按照约定的分工参与合作开发工作，违约方应向另一方支付违约金10万元。
4.3任何一方违反约定的保密义务，违约方应当向另一方支付违约金50万元。给对方造成损失的，除给付违约金以外，对另一方的损失应据实予以赔偿。
二、委托制造
双方在进行完技术协作开发后，由协作
方根据技术开发所形成的图纸、技术文件进行生产制造。
1.委托制造订单
1.1在生产前，甲方需开立具体的委托制造订单，经双方确认签字盖章后生效。
1.2委托制造订单的主要内容为制造的货物名称、数量、交货期、交货地点、及具体的特定要求等，其经双方确认签字盖章后，具有同本协议同等的法律效力。
1.3委托制造订单附属本协议，符合本协议中的一般规定，为本协议不可缺少的附件。
1.4订单货物制造价格确认：由乙方根据加工成本和利润，提出报价单，经甲方签字确认。
1.5在订单中根据需要列出产品的配套清单，作为订单的附件。
2.物料
2.1需方提供的配套设备或设施在订单的配套清单中进行标明，并按照协作方的`具体生产安排及时提供给协作方。协作方接收需方的物料后，对物料承担保管责任，若需方物料发生毁损、灭失，协作方须承担赔偿责任。未经需方书面同意，协作方不得私自挪用甲方的物料。
2.2由协作方提供的物料，需方有权进行抽检。
3.产品的生产和装配
3.1协作方应按有关标准、图纸和技术文件的要求进行加工制造和装配，由于协作方的失误而造成经济损失的，由协作方自行承担。
3.2如在生产过程中发现需方的物料出现质量缺陷或数量缺失，协作方应及时通
知需方，由需
方负责与物料供应商联系解决。
3.3为确保协作方生产的产品符合需方的要求，需方有权委派专人常驻协作方进行技术服务和对产品的加工制造进行监督和检测。协作方对此应予以配合。
4.产品的验收和交付
4.1为保证协作方加工制造的产品达到相关的标准和技术要求，乙方应按照订单中交货期的规定内提出验收申请，在需方对产品进行验收合格后，方可进行交付。如在验收中发现产品不能符合要求，由协作方负责整改，直到符合要求。
4.2协作方应严格按照订单的规定的交货期内完成产品的交付，若协作方无法如期交货，应与需方协商交货期，需方有权要求协作方因不能按期交货而造成的经济损失进行赔偿。
4.3协作方交付的产品在进行实际的工业生产时出现质量问题，应无偿进行解决。
5.产品的包装及铭牌使用
5.1由协作方负责产品的包装，并提供产品的发送清单、包装单及装箱单。
5.2产品的铭牌按需方的要求进行制作。
6.不可抗力因素之条款
因不可抗力因素：自然灾害、战争、国家政策，以及其他不可抗力因素而造成的违约，双方均不予以追究，相应损失各方自负。
7.其他
7.1本协议如有未尽事宜，双方可另行协商，在意见达成一致的基础上进行补充修改。
7.2本协议一式两份，甲、乙双方各执
一份，具有同等法律效力。
需方：协作方：
代表：代表：
年月日年月日
简易工程协议篇8
建设单位(以下简称甲方)_________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
拆迁户(以下简称乙方)____________________
地址：____________________________________
邮码：_______________
电话：_______________
法定代表人：____________
职务：____________
根据________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本协议，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)
第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。房地产协议：工程项目拆迁房屋协议由精品信息网整理!
第四条甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____层____号，配有____等装备。
第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)____等____人一致签同意____作为乙方代表人，授权他(她)在协议文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按协议规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____元违约金);甲方如不按协议规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按协议履行义务。
乙方如经甲方按协议规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金____元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其他约定：________________________________________.
本协议自甲乙双方签之日起生效，协议生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。协议执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。
本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份;协议副本一式____份，交____市(县)房地产管理局、建设银行、建委、计委____等单位各留存一份。
建设(甲方)____________(公章)拆迁户(乙方)____________(公章)
代表人：____________代表人：____________
____年____月____日____年____月____日
简易工程协议篇9
甲方：身份证号：
乙方：身份证号：
甲方将以下住宅楼外墙保温劳务工作承包给乙方，按照有关规定，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：上海城西区
2、工程地点：清河县泰山路西侧
二、承包方式
1、承包方式：乙方带工具(手持工具及耗材)施工
2、承包范围：采用劳务承发形式，外保温用聚苯板、尼龙胀栓、玻纤布、苯板粘结砂浆、抹灰砂浆归甲方提供，乙方施工范围由苯板粘结至抹面砂将完成。
三、甲方工作
1、协调各方面关系，保证乙方顺利进入现场开展施工。
2、协调其他各施工方，提供仓库，做好三通一平工作。
3、按合同支付合同款。
四、乙方工作
1、按合同组织施工人员，按甲方、监理要求施工。
2、施工满足设计要求，符合现场规范要求，达到合格标准。
3、保证按合同约定日期完工，节约用料，双方约定材料损耗为%。
五、合同价格及付款方式
1、本工程采用平方米包干价格，双方协商价格为元/m2，各楼价款约计：
2、工程结算按实测粘贴苯板面积计算。
3、付款方式：根据施工进度支付(按工程量进度甲方付乙方完成工程量的%。完工后付%)甲方监理验收合格付至%，剩余款外墙腻子完成后付清。
六、工期
1、双方约定开工日期为年月日，完工日期为年月日。
2、遇到不可抗力原因及甲方因素影响施工进度，工期相应顺延，非上述原因乙方必须按时完工。
七、争议及违约责任
1、本合同执行期间，发生争议，双方协商解决。
2、任何一方违约给另一方造成损失的，应承担违约责任，遇不可抗力原因造成的损失不在此例。
3、甲方将工费支付给乙方，乙方应按时足额支付给施工工人工费，发生劳务纠纷与甲方无关。
4、预期违约金：双方预期违约，应付对方违约金万元。
八、安全文明施工
1、乙方教育现场施工人员遵纪守法，按安全规范要求安全施工，不违章指挥，不违章操作，由此发生伤亡事故由乙方承担，与甲方无关。
九、其它
1、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议。
2、本合同一式两份，双方签字生效，双方各执一份。
甲方：乙方：
年月日
简易工程协议篇10
致：_________（招标人全称）
我单位在_________项目_________合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，并郑重：
在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。
若我单位在项目实施过程中违背上述，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。
注：本书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。
投标人：_________（全称）（盖章）
投标人法定代表人：_________（签字）
或被授权的代理人：_________（签字）
日期：_________年_________月_________日
简易工程协议篇11
尊敬的业主：
您好！
我公司为保证在施工完成后达到建设单位对本工程的质量、工程回访、保修等方面的要求，最大限度的满足建设单位的要求，我公司就本工程质量保修向建设单位做出如下承诺：
一、保修期内的售后服务
1、保修服务范围
（1）保修的内容按建设部《建设工程质量管理条例》及《工程施工总承包合同》、《工程质量保修书》中的规定执行。
（2）对于工程承包范围内的施工项目
自工程竣工验收合格之日起进入工程质量保修阶段。在保修阶段，凡因工程不符合规程、规范和工程合同规定所造成的工程实体损坏，我公司将无条件进行保修。
（3）由于工程设计、社会人为因素、或因甲供主材质量问题等原因造成工程缺陷，或已超出工程质量保修期限的问题，我公司按照业主认可的工程技术维修方案及费用进行修复处理。
（4）因不可抗力，包括地震、洪水、50年以上一遇大风等原因对工程造成的破坏，与业主协商后确定修复办法，并按照相关规定确定施工单位与建设单位的承担范围。
2、保修期限
根据工程性质并严格遵守工程施工合同及保修书中的规定，确定工程质量保修期限，并根据工程《建设工程质量管理条例》中规定执行。
（1）地基基础和主体结构工程，为设计文体规定的该工程的合理使用50年。
（2）屋面防水工程，有防水要求的房间和外墙有防渗漏，为5年。
（3）电气系统，给排水管道，设备安装为2年。
（4）装修工程为2年。
3、工程保修及服务承诺
（1）我单位对所提供的产品及施工自投入使用之日起，严格按照工程总承包合同有关保修的条款执行。
（2）严格贯彻公司的质量方针，本着客户至上的原则，服务热情，周到，随叫随到。
（3）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于五次，认真听取建设单位意见，并形成回访记录。
（4）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。
（5）按照工程维修事件的紧急程度确定事故处理办法，并做到以下几点：
在保修期内，成品一旦出现问题，我公司免费提供所需的工作人员和材料进行维修。承诺接到业主的维修通知后24天内进入处理，并针对现场破坏程度制定相关处理方案，得到业主同意后，对工程进行维护修复工作。
我公司在保修期内负责对成品进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜24小时随传随到的紧急维修服务。
在收到紧急事故招唤时，我公司在正常工作时间于4小时之内到场进行抢修工作；在非工作时间于6小时之内到场进行抢修工作。
（6）工程保修原则及计划
二、工程保修原则
1、在保修期间，我方将依据工程合同，本着“对用户服务，向业主负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度及措施作保证，以优质迅速的维修服务维护用户利益。
2、在保修期内由于本身质量原因造成的任何损伤和损坏，我公司将对有缺陷的部位进行无偿修理与更换，并承担由此而引起对建设单位的直接损失。
三、工程保修回访计划
1、交工后三个月即进行工程回访，一年内再不定期回访二次，满一年再进行三次回访，并对存在的问题形成文字记录，制定方案，并进行彻底的整改。
2、回访期间对存在的任何质量问题进行整改，本着客户至人，服务热情的原则，及时对工程存在质量问题进行整改，直至业主满意。
3、落实保修期内和售后服务措施：每3个月进行质量回访，最终形成回访记录，做到及时的解决问题。
综上所述，我公司郑重承诺，在工程质量保修阶段，我单位将本着用户至上的原则，让业主满意。客户的满意和支持，将是我单位的生存源泉之水，在工程施工、质量保修阶段，我单位将始终如一的为业主服务。
承诺人：__
20__年x月x日
简易工程协议篇12
甲方：____________实业发展有限公司
乙方：____________建筑工程公司
甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：
一、工程造价：
1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。
2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。
3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。
4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。
6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。
7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。
8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。
二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：
1、甲供材料有：钢筋、商品砼。
2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。
3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。
三、工程款支付：
1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出±______及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足______万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在______个月内审核完毕，并在其后______个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。
2、______年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后______日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。
3、地下室工程完工出±______后______日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在______日内审核完，并支付结算款的______%，其余的______%在扣除结算总价______%的工程保修金后在主体封顶后______日内支付。
4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成______层支付______%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付______%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成______层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付______%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在______日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后______日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。
5、工程竣工验收完后______日内按工程合同暂定造价付至______%，在工程结算审定后______日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除______%保修款)。当结算时间超过______个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起______天内甲方付至工程总价的______%，
四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后______日内办妥交给甲方。
五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。
六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。
七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及______项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
简易工程协议篇13
甲方：__________
身份证号码：__________
住址：__________
联系方式：__________
乙方：__________
身份证号码：__________
住址：__________
联系方式：__________
丙方：__________
身份证号码：__________
住址：__________
联系方式：__________
鉴于：__________
甲乙丙三方于____年____月____日签订《____________________》，共同承包__________工程。由于该工程有超量工程，超量部分款项尚未收回，现根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等国家有关法律法规，甲乙丙三方经平等自愿协商，就剩余工程款项订立如下协议：__________
第一条工程概况
1.工程名称：__________
2.工程地点：__________
3.工程立项批准文号：__________
4.工期：__________
该项目已于___年____月____日竣工，已经甲方、乙方、丙方及发包方验收。
第二条工程价款
1.工程中标价__________万元(大写：________________________)，____年_____月_____日工程已结算____________万元(大写：______________________)。
2.超量工程款项：____________________万元(大写：________________________),工程发包方______(是/否)认可，并于___年____月____日签订了《________________工程结算》。
3.截止本协议签订之日，工程发包方实际已向甲方、乙方、丙方支付建设工程款共计___________万元整，尚未支付的建设工程款___________万元整。
第三条工程价款分配办法
1.根据甲方、乙方、丙方签订的《____________________》,甲乙丙三方各自按照三分之一比例承担工程的权利义务和责任。
2.若只能按照中标价结算，三方应按照三分之一比例承担所欠债务。
3.若收回超量工程价款，收回此笔款项的一方享有二分之一的价款比例，另外两方按照四分之一比例分配价款。
4.在办理收回超量工程价款的事宜时，因此产生的所有合理费用由办理的一方先行垫付，不管收回款项与否，办理费用均应由三方按照三分之一比例共同分担。
5.办理费用在办理的一方给出相应收据等材料并通知其余两方后，其余两方应在_______日内将各自应承担的比例支付给办理的一方。
6.办理费用应控制在超量工程价款的10%以内，超出部分由办理的一方自行承担。
第四条账户信息
各方款项往来以下列账户信息为准：__________
1.甲方账户名：_____________________________,开户行：_____________________________,账户：_____________________________。
2.乙方账户名：_____________________________,开户行：_____________________________,账户：_____________________________。
3.丙方账户名：_____________________________,开户行：_____________________________,账户：_____________________________。
第五条终止
1.合同签订后，任何一方不得擅自变更和解除。
2.如果发生不可抗力事件，各方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力的影响减少到最低限度。因不可抗力导致合同全部无法正常履行时，本合同自动中止，待该不可抗力结束后，本合同是否恢复履行，如何恢复履行，由合同当事双方协商确定。
3.因合同履行完毕或合同解除等原因导致合同终止，各方应在本协议终止之日起_____日内结清各方所有资金。
第六条违约责任
1.各方均应忠实履行合同约定的各项内容，任何一方违反本合同，均应承担违约责任。如因一方违约给他方造成经济损失的，违约方应根据损失的实际情况向他方进行足额赔偿。
2.一方未按合同第三条第六款约定，过期与办理的一方结算办理费用的，每延迟一日，应当支付延迟支付货款总金额_____%违约金，直至结算办理费用止。
第七条争议解决
1.本合同的签订、解释及与本合同有关的纠纷解决，均受中华人民共和国现行有效的法律约束。
2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应按下列第_________种方式解决：__________
提交__________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力;
依法向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第八条附则
1.未尽事宜各方协商处理，协商一致后，另行签订补充协议;具同等法律效力。
2.本协议一式__________份，各方签名后各执一份，具有同等法律效力。
3.本合同经各方签署后生效。
4.其他补充事宜：_____________________________________________________________。
签署时间：__________年________月________日
签署地点：__________
甲方(签名捺印)：__________
乙方(签名捺印)：__________
丙方(签名捺印)：__________
简易工程协议篇14
出租方：___________(以下简称甲方)
承租方：___________(以下简称乙方)
签订地点：___________
签订时间：________年________月_________日
根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方承租方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)
第二条租赁期限:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。共计_______天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_______日内，重新签订合同。
第三条租金
租金收取：(双方应约定租金计算及其付款方式)_____________________
第四条押金(保证金)
经双方协商，出租方收取承租方押金_______元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿后，押金金额退还承租方。
第五条租货物资的维修保养
租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的《租赁物资缺损赔偿及维修收费办法》，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。
第六条变更
1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。
2.在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。
第七条违约责任
1.出租方违约责任：
(1)未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。
(2)未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_______%的违约金。
(3)未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_______%的违约金。
(4)其他违约行为
2.承租方违约责任：
(1)不按时交纳租金，应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
(2)逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金%的违约金。
(3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付期租金%的违约金。
(4)其他违约行为
第八条争议的解决方式
双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。
第九条其他约定事项
第十条本合同一式_____份，合同双方各执_____份。本合同附件_____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
简易工程协议篇15
发包方(_方)：________
承包方(已方)：________
为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经_、乙双方协商一致，_方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点：________________________________。
二、工程内容
土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
三、工期
1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或_方书面确认工期可顺延。
3.因_方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
四、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为__：________________整。若施工过程中_方有变更需要增加工程，则按实结算。
五、承建方式
乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间_方负责乙方施工发生的水电费用。
六、工程付款办法
1.本合同自_、乙双方签订后3天内由_方向乙方支付订金为合同价款的30%，即__________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，_方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即__________整。
3.工程竣工后，_方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即__________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即__________整。
七、工程质量
1.乙方必须严格按_方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
2.在施工过程中，乙方必须服从_方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反_作规范进行施工的事项，_方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。
八、工程竣工验收结算
乙方于竣工后五天内向_方提交竣_料及验收报告，_方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按_方要求整改，并承担因此造成的一切费用。_方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签_清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。
九、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚__________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励__________元。若因_方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，_方在三天内书面确认工期可顺延。如_方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由_方负责。
十、养护管理
1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知_方接收。
2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，_方将款项结清后合同即告终止。
十二、合同份数
本合同一式________份，具有同等效力，_、乙双方签字盖章后各执________份。其它由_乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。
_方代表(盖章)________
乙方代表(盖章)________
合同签订日期：__________
签约地点：______________