书信之家 > 协议书 >

房屋买卖协议个人怎么写

时间: 新华 协议书

协议可以减少人为错误和失误,提高系统可靠性和稳定性。写房屋买卖协议个人怎么写要注意什么?这里给大家提供房屋买卖协议个人怎么写下载,供大家参考。

房屋买卖协议个人怎么写篇1

合同编号:_____________________

卖方(以下简称甲方)_______:买方(以下简称乙方):_______

甲方委托人:_______乙方委托人:_______

身份证号码:______________`身份证号码:______________

居间方(以下简称丙方):______________

根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙、丙三方在平等自愿、相互信任的基础上达成如下条款,以兹共同遵守。

第一条:房屋的基本情况与声明

1、甲方自愿将位于市区(县)的房屋(以下称“该房屋”)出售给乙方。该房屋建筑面积平方米;楼层;总楼层;房型为室厅厨卫阳台。与该房屋配套的平方米车库或储藏间以及房屋内等设施已计算在该房屋出售总价之中,乙方不需要另行支付。该房屋所有权证字第号,购房合同号。

2、甲方保证已依法取得该房屋的所有权,保证该房屋权属证件的真实、合法、有效性,保证该房屋符合国家及地方房屋上市的`有关规定及政策法规,不涉及查封,不涉及(第三方)诉讼等。该房屋如存在共有人,甲方保证已取得共有人的同意。由于违反国家及地方相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方承担。

第二条:乙方对购买权声明

乙方对该房屋已作充分了解并实地看房,对该房屋现状无异议,愿意购买该房屋。

第三条:房屋价格

经甲、乙双方同意该房屋的出售总价为人民币佰拾万仟佰拾元整,即¥。(该价格不包含该房屋此次交易中办理产权过户应交纳的各项税费)

第四条:付款约定

1、甲、乙双方签定本合同当天,为保证交易安全。甲方将《房屋所有权证》原件交给丙方(用于进行查档验证),丙方收到甲方交付的《房屋所有权证》后开具收件收据。乙方支付购房定金佰拾万仟佰拾元整,即¥交由丙方代收,乙方所交定金不再收回。根据多退少补原则,用于冲抵乙方应交纳的房屋买卖相关费用。其中包括:产权过户费用、银行按揭代办费、劳务费和房屋买卖居间服务费等。如果甲方《房屋所有权证》查档后,因不可抗力、法律、政策等客观原因导致不能过户。丙方退回甲方《房屋所有权证》,退还乙方购房定金,其间发生的查档验证费用由甲方承担,三方互不承担违约责任。

2、经甲、乙双方进一步委托,产权过户手续由丙方代办。产权过户代办服务费300元以及相关费用由乙方承担;银行按揭手续由丙方代办,银行按揭代办服务费500元以及相关费用由乙方承担。

3、甲、乙双方同意采取以下第〈〉条的付款方式支付全部房款:

3.1、注:以下□中打勾表示选择此项。

该房屋有按揭或抵押,甲方需先行还清银行欠款并注销该房屋抵押,再进行该房屋交易。甲、乙双方商定(□由甲方自己提前还贷□由乙方替甲方还贷,作为首付款),丙方全程陪同到银行办理还贷及到房管局办理注销抵押手续。注销该房屋抵押后按以下第〈〉条继续完善交易。

3.2、

(□20年月日前□注销抵押后三日内),甲、乙双方前往房交所签定《个人房屋所有权转让及转移登记申请(审批表)》并按手印,(□按手印后乙方立即支付人民币佰拾万仟佰拾元整,即¥购房首付款给甲方□乙方已替甲方还贷作为首付款)。乙方当日将余下购房款交由丙方暂收,于领取新《房屋所有权证》后,丙方通知甲方签收余下房款。

3.3、

(□20年月日前□注销抵押后三日内),甲、乙双方前往房交所签定《个人房屋所有权转让及转移

登记申请(审批表)》并按手印,(□按手印后乙方立即支付人民币佰拾万仟佰拾元整,

即¥购房首付款给甲方□乙方已替甲方还贷作为首付款)。余下房款乙方以所购该房屋作为抵押物向银行贷款。在

乙方办理新《房屋所有权证》抵押登记手续后,由银行将乙方所贷房款一次性划拨到甲方指定银行帐号。如因国家相关政策调整、

甲乙双方或乙方等相关原因,申请银行无法提供乙方所需之贷款或贷款之全部,则乙方必须以现金方式向甲方支付剩余房款。

4、甲、乙、丙三方收取每笔款项后立即开具相应收条给对方作为凭证,实际收取款项以收条为准。请妥善保留收条。

5、甲乙双方应将办理产权过户及贷款等手续要求的符合国家相关部门规定的真实有效证件、材料等交给丙方保管,如因提供的相关材料与过户及贷款所需材料不符导致过户及贷款审批延期,丙方不承担责任。

第五条:房屋交付

甲乙双方就该房屋交付等事项达成以下约定:

1、甲乙双方定于办理完该房屋产权过户手续后第日进行房屋交验。

2、房屋交验前,该房屋所产生的费用:如水、电、煤气、物业、供暖、电话、有线电视等一切费用同由甲方承担。

3、该房屋交验完毕以甲乙双方在物业公司变更户主名称为准,如没有物业则完成第五条第2款即算交验完毕。

第六条:服务费及支付

甲乙双方通过丙方运用自身网络资源,广告宣传等居间服务获知房屋买卖情况,并自愿签订此合同。本合同签订后,视居间服务成功。丙方收取房屋买卖居间服务费(不包含代办服务费),甲乙双方各按该房屋总售价的1%支付。

第七条:违约责任

1、合同签订后,乙方违约,乙方已付定金不予退回;甲方违约,自违约之日起三日内双倍返还乙方所付定金及一切损失。

2、甲乙双方任何一方不按期办理付款手续、过户手续、房屋交验手续的,或不提供文件、资料、证件等致使本合同无法按期履行的,每迟延一日,应按房价总额的千分之五向另一方支付违约金,迟延超过七日,另一方有权解除合同。

3、丙方为甲乙双方提供居间服务后,如甲乙双方私自签定房屋买卖合同,视为丙方完成居间合同义务,甲乙双方均应向丙方支付房屋买卖居间服务费。

第八条:免责条款和其他

1、如因不可抗力和法律、政府政策变化等原因,导致本合同不能全面履行的,甲、乙、丙三方均不承担违约责任。合同解除后甲方应向乙方返还乙方已交付的款项。丙方退还所收服务费。

2、合同在履行中若发生争议,甲、乙、丙三方应协商解决。协商不成,任何一方可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。

3、合同经甲、乙、丙三方签字或盖章后生效,一式三份具有同等法律效力。甲、乙、丙三方各执一份。

4、甲乙双方可以就本合同未尽事宜签定补充条款,本合同的补充条款为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。各种手续交接清楚后,本合同自动作废。

第九条:补充条款

甲方:______________乙方:______________

身份证号码:______________身份证号码:______________

居间方:_______

签约日期:____年____月_____日

房屋买卖协议个人怎么写篇2

个人房屋买卖协议书范本(一)

甲方:__________________________

乙方:__________________________

丙方:__________________________

甲、乙、丙三方经协商一致,就乙方向甲方购买房屋一事,达成如下协议:

一、房屋概况

出卖房屋坐落于_______市_______路_______号,建筑面积约_______平方米,该房屋未办理房产证、契证、土地证。甲方以该房屋为抵押,在______________银行______________支行办理了按揭贷款(详见房屋购买合同及贷款合同)

二、甲方现同意将该房屋卖给乙方,转让价格暂定为_______万元,在甲方做出房产证和契证后,在乙方总出价_______万元(包括转让价和所有其他费用)的范围内对转让价作适当调整。

三、甲、乙双方委托丙方代为办理房屋买卖。双方各向丙方支付买卖定金_______万元。

四、在甲方办好产权证和契证后,三方与工行之江支行签定监督支付协议书,乙方按该协议书的约定,将相应款项支付给银行。

五、甲方保证在_______年_______月_______日之前办好土地证。

六、在甲方办好土地证后,丙方代为办理房屋过户手续,乙方到工行之江之行办理房屋转按揭贷款手续。

七、在甲方办好契证和产权证后,(1)甲、乙双方办理房屋交接手续,自乙方与承租人签定新的租赁合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租赁合同押金_______元,并向乙方支付已收取的租金(2)甲方将押金_______元及已收取的租金7万元于新租赁合同签定之日交付给丙方,在双方结算后由丙方支付给乙方。

八、甲方保证新的房屋租赁合同的租金为_______万元,否则,甲方将返还乙方转让款_______万元。

九、税费

1.该房屋交易的税费由甲乙双方各自承担。本协议签订后,甲方预付代理方税费_______元,乙方预付代理方税费_______元,交易完成后按实际结算。

2.交易完成后,甲方交付代理方_______元服务费。乙方交付代理方_______元服务费。

十、甲乙双方及代理方责任

1.甲方确保房源可靠、手续合法;并提供交易所需的相关证明资料和原房屋承租人放弃该房屋的优先购买权的书面声明。

2.乙方应按协议履行责任,并提供交易所需的相关证明资料。

3.代理方确保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有权证》,土地证在领取房屋所有权证、契证_______个工作日后交付乙方。

十一、违约责任

1.乙方违约,已交付的定金不予退还。该定金在扣除代理费_______元后归甲方所有。如甲方违约,甲方应赔偿乙方_______元,赔偿代理方代理费元。乙方已交付的定金元由代理方负责退还乙方。

2.在签订《__市房屋转让合同》后出现的违约责任由违约方承担。

十二、本协议一式三份,甲乙双方和代理方各执一份。

甲方:__________________乙方:__________________丙方:__________________

联系电话:______________联系电话:______________联系电话:______________

签订日期:______________

个人房屋买卖协议书范本(二)

甲方(出售方):

乙方(购买方):

甲乙双方及中介方在自愿平等,互惠互利的原则下经友好协商就乙方购买甲方房屋事宜达成协议如下:

第一条甲方自愿将其座落于区路号小区号楼号,建筑面积平方米,结构房屋及其附属设施、设备出售给乙方。该房产的相关权益随该房产一并转让。

第二条甲乙双方商定该房产的成交价格为人民币元整大写:人民币万元整。本协议签订当日,乙方一次性支付甲方元整,付款方式为银行转帐。

房屋买卖协议个人怎么写篇3

甲方:_________________

乙方:_________________

甲乙双方通过友好协商,就乙方申请退还已购买甲方房屋的退房,解除原房屋买卖合同的相关事宜达成如下协议

一、乙方将_____________年_________月_________日购买的_____________公寓_________号和__________号房屋退还给甲方。

二、乙方和其爱人有义务配合甲方同房地产管理局、中国银行_____________分行及其他部门办理房屋退房的相关手续。

三、因办理退房手续而发生的相关费用和损失由乙方负责。

四、在乙方办理好退房手续后五个工作日内甲方将乙方的'首付款_____________万元退还给乙方,将购房贷款_____________万元退还给中国银行_____________分行,归还银行利息的部分由乙方负责偿还。

五、违约金

违约方需支付违约金_____________万元。

六、本合同正本两份,双方各执一份,具有法律约束力。

七、本合同双方签字后生效,之前双方签订的房屋买卖合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解释权归甲方所有。

甲方盖章_____________

负责人签字:_________________

乙方签字:_________________

_________________年_______月_______日

房屋买卖协议个人怎么写篇4

卖方(简称甲方):_______________身份证号:_____________________

家庭住址:_____________________联系方式:_____________________

买方(简称乙方):_______________身份证号:_____________________

家庭住址:_____________________联系方式:_____________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方位于在______市_____区______________拥有的房产,建筑面积为_____平方米。

第二条上述房产的交易价格为:单价:人民币________元/平方米,总价:人民币___________元整(大写:____佰____拾____万___仟____佰____拾____元整)。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币__________元整,作为购房定金。

第三条付款时间与办法:

1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付(含定金)人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币____________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________等费用结清。

第五条税费分担

甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______方承担。

第六条违约责任

甲、乙双方合同签定后,若乙方中途违约,应书面通知甲方,甲方应在____日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方,但购房定金归甲方所有。若甲方中途违约,应书面通知乙方,并自违约之日起____日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。

第七条本合同如需办理公证,经国家公证机关____公证处公证。

第八条本合同发生争议的'解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。

第九条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。

第十条本合同一式肆份。甲、乙方双方各执一份,市房地产交易中心一份,公证处一份。

第十一条双方约定的其他事项:。

甲方(签章):________________乙方(签章):________________

签订日期:________年_____月_____日签订日期:________年_____月_____日

房屋买卖协议个人怎么写篇5

民事起诉状

原告:

注册地

法定代表人:

电话:

被告:

地址:

电话:

诉讼请求:

1、请法院依法解除20__年12月26日原、被告双方签订的商品房买卖合同;

2、请求法院判决被告支付违约金610元;

3、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由:

原告于20__年12月26日与被告签订商品房买卖合同,约定由原告出售给被告位于郑州市金水区玉凤路西、燕南路北瑞丰苑的一套面积为96.6平方米的商品房,该房屋总价款为:881049元,其中有首付款271049元,余款610000元被告应在20__年2月6日以商业贷款贷款的方式支付,合同还约定交房日期为20__年10月31日之前。合同签订后,被告仅支付首付款271049元。之后,被告以贷款没有通过为由,在合同约定的余款交付日期到后,却迟迟未能向原告支付610000元的余款。直至今日,被告一直违反合同约定,未履行付款义务。双方在合同第七条第二款中约定:“逾期90日后,出卖人有权解除合同,买受人按累计应付款的0.1%向出卖人支付违约金。”

因此,原告根据合同约定向法院起诉,要求法院判决解除原、被告之间的房屋买卖合同,并要求法院判决被告依合同约定支付违约金。原告特提起诉讼,请求法院判如所请。

此致

金水区区人民法院

河南省置业有限公司

二O____年月日

房屋买卖协议个人怎么写篇6

卖方:(以下简称甲方)身份证号:

买方:(以下简称乙方)身份证号:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有住房,达成如下协议:

一、所售房屋座落位置、结构、层次、面积等基本情况

1、甲方所售房屋所在地:____________。

2、甲方所售房屋建筑面积:________平方米,占地面积_______

3、甲方所售房屋结构、层次为:________。

二、房屋价格

甲、乙双方协商一致,甲方所售房屋总价金额为(人民币)________万元整。

三、付款方式

1、甲、乙双方协商一致,乙方付给甲方房屋总价52.6%的首付款共(人民币)________万元整。其中,________万元整,于20____年____月____日付给甲方,另外拾万元整于____年____月____日之前必须付给甲方。

2、甲、乙双方协商一致,除首付款,剩余____万元整于20____年____月____日之前付给甲方。

四、房屋交付

1、甲、乙双方协商一致,甲方以乙方(黄小华)名义办理房屋产权证、土地使用证、规划许可证等相关房屋证件,保证在乙方付完剩余款之前(20____年____月之前)必须办理完毕。

2、甲方因不可抗力等因素造成逾期未办理完相关证件或房屋逾期不能交付的,乙方可以自动延长剩余的付款时间,直到甲方妥善办理完相关房屋证件为止。

五、双方违约责任

1、乙方未按本合同规定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金额的支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为乙方不履行本合同,甲方有权解除合同,并有权乙方已付的房款中扣出____元作为违约金,剩余的房款如数还给乙方。

2、甲方未按本合同规定将房屋及时交付使用,每逾期一日,按照购房总价的支付违约金,逾期达一个月以上的,即视为甲方不履行本合同,乙方有权解除合同,并向乙方支付房价的违约金。

六、其他

1、甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成的,甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。

七、其他约定

1、本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

2、本合同生效之日起双方必须要履行承诺,在没有双方当事人的情况下,另一方不得随意违背或更改合同内容,否则一切后果自负。

3、本合同一式五份,甲、乙双方各执一份,其他三份交有关部门存档。

甲方(公章):________________乙方(公章):________________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

房屋买卖协议个人怎么写篇7

一、商品房预售许可证

一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证,有了许可证,则标志着开发商具有土地使用证、规划许可证、建设工程许可证等。这是买房能否办产权证的关键。

二、房屋文本

一定要采用房地产管理部门统一印制的标准房屋买卖合同文本,并按照文本中所列条款逐条逐项填写,千万不能马虎。

三、房屋买卖合同条款中的权利义务

一定要注意合同条款中双方所填写的权利与义务是否对等。有一些开发商的合同文本事先已填写好甚至补充条款也由自己填好,这种填写好的合同文本大多存在着约定的权利义务不平等的情况。一旦发生此种情况,买房人一定要提出异议,决不能草率行事。

四、房屋买卖合同中的'房屋面积

一定要分清房屋暂测和实测面积。对房屋预售合同上的暂测面积和交房时正式合同上的实际面积差异提出意见,并写入正式合同的有关条款或增写补充条款。只有在合同中对面积差异有了详尽的约定后,才能避免上当。

五、房屋买卖合同中的付款方式

一定要讲究房屋买卖的付款方式是否规范。在合同中对付款的数额、期限、方式及违约责任等作出约定。有的开发商不是先签订合同,而是先让购房者交纳一定数额的定金,然后只给购房者一个收条,一旦发生纠纷可能会造成购房者在追究其责任方面的举证困难。

六、房屋买卖合同中的交房日期

一定要认准合同中交房日期是否确定。资金不足而延期交房是常有的事,开发商在预售合同上往往会大做文章,如只注明竣工日期,而不注明交付使用日期;运用“水电气安装后、质量验收合格后、小区配套完成后”等一些模糊语言。对此,购房者在签订合同时,一定要将交房日期明白无误地规定为“某年某月某日”,并注明开发商不能按时交房所需承担的责任。

房屋买卖协议个人怎么写篇8

转让方(简称甲方):

受让方(简称乙方):

经甲、乙双方自愿协商达成一致,甲方将自己拥有的一套房屋转让给乙方,双方就房屋转让相关事宜达成以下协议条款,以资共同遵守:

第一条房屋转让的基本情况

转让房屋(以下简称该房屋)位于望城县__四楼套间,房屋结构为砖混结构,建筑面积120平方米(包括卧室、客厅、卫生间、厨房、天窗、楼梯间、及其附属设施和装修设施),并且享有一至四楼的楼梯间的通过使用权利,楼顶的’分摊面积。

第二条转让价格

双方商定该房屋转让价格为(人民币)¥__.00整,大写:(人民币)壹拾捌万圆整。

第三条付款方式

双方一致同意房屋转让款由乙方分期支付。乙方即日预付购房50000.00元(大写:伍万圆整);剩余房款130000.00元(大写:壹拾叁万整),甲方在收款时应向乙方出具收据。在房屋现有的主户搬出该房屋时,乙方向甲方交付全部房款,但现有住户须在一年内搬出该房屋。乙方在在交付全部主房款之日起,乙方享有该房屋的产权和使用权。

第四条房屋过户

房屋交付乙方后,甲、乙双方应当在一年时间内办理该房屋的过户手续,将该房屋的产权证办理到乙方名下,办理产权证相关费用由甲、乙双方各承担一半。

第五条甲方的承诺保证

甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权,转让该房屋不存在法律上的障碍,甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利。

第六条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等效力。

转让方(以下简称甲方):受让方(以下简称乙方):

工作单位:工作单位:

住址:住址:

身份证号:身份证号:

联系电话:联系电话:

房屋买卖协议个人怎么写篇9

房屋买卖担保协议书

甲方(出卖人):

电话:

地址:

身份证号:

乙方(买受人):

法定代表人:

电话:

地址:

因(以下简称被保证人)(以下简称贷款方)签定编号为_____________的《借款合同》(以下简称主合同),与乙方签定编号为号《委托保证合同》,约定由乙方为其提供保证期限为自主债务履行期届满之日起一年年,保证金额为(大写)的保证担保。若发生乙方依照保证合同约定承担保证责任代被保证人偿还债务的情况,则甲方同意按照此买卖合同约定将约定房屋卖与乙方。

根据我国《合同法》、《房地产管理法》和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就乙方代偿后房屋买卖达成如下协议:

第一条房屋的基本情况

乙方购买的房屋(以下简称该房屋)坐落于室,房屋结构为,建筑面积平方米,房屋用途为;该房屋内部附着设施无;(房屋所有权证号为。)

第三条价格

双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写整;即人民币小写¥

第四条付款时间及方式

乙方代被保证人偿还银行借款后付款。乙方已代被保证人偿还的银行借款,视为乙方向甲方支付的房屋价款,乙方无需再向甲方支付房款。

第五条房屋交付期限

甲方应于本合同生效之日起将该房屋交付给乙方。

第六条关于产权登记的约定

本合同生效后,甲方已取得该房屋权属证书的,应在乙方实际接收该房屋之日起3日内协助乙方向房地产权登记机关办理权属变更登记手续。

本合同生效后,甲方尚未取得该房屋权属证书的.,应在符合办理条件时积极办理相关手续,并应在取得权属证书之日起内协助乙方向房地产登记机关办理权属变更登记手续。

第七条违约责任

甲方未按时或不交付房屋的,自逾期之日起至实际交付之日止甲方按日向乙方支付已付房价款5‰的违约金。

甲方未按约定协助乙方办理权属证书的,甲方按照已付房价款的向乙方支付违约金,并继续依约定办理权属证书。

甲方能够办理权属证书但怠于行使权利的,致使乙方不能及时办理过户手续的,甲方应向乙方支付5‰违约金。

第八条甲方保证与承诺

对于本协议项下房屋的房屋具有所有权,并没有任何出租,也没有任何其他的共有权人,同时,对于该房屋的出售,没有任何享有优先购买权的人,该房屋之上没有设定任何诸如抵押等他项权利,该房屋也不存在任何诸如法院查封等权利处分受到限制的情况,否则,甲方将承担全部责任。

对于本协议项下房屋(含所属土地)交付之日前的气、水、电、电话、有线电视、网络使用费、卫生费等实际发生的费用及物业费用等应该由甲方承担的费用由甲方承担。甲方承诺在交付之日与乙方办理前述费用的确认及相关缴费权证的交接手续,并根据前述承诺承担交接之日前的费用。

甲方保证在被保证人债务没有清偿前不处分本协议项下房屋。

第九条税费的交纳

1、甲方办理房地产权属证书所需要的税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

2、甲方将房地产过户至乙方名下所花费的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由甲方承担。

第十一条合同的生效、变更

本合同自乙方依照保证合同约定承担保证责任代被保证人代偿之日起生效。

本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

第十二条争议解决

甲乙双方因房屋买卖合同发生纠纷,应协商解决;协商不成,可向人民法院提起诉讼。

第十三条附则

本协议一式份,甲方、乙方各份,具有同等法律效力。

甲方(签章):乙方(签章):

签订地点:

年月日

房屋买卖担保协议书[篇2]

出卖方:(以下称甲方)

买受方:(以下称乙方)

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,在平等、自愿、诚实信用的基础上经协商一致,就甲方将其所有的房屋出卖给乙方事宜达成如下协议:

一、甲方自愿将其于2012年6月21日向宜宾天成地产开发有限公司购买的位于宜宾市翠屏区南岸西区桂园路宜都天成19幢1单元2楼4-号、13楼001号和14楼001号房屋(该房屋建筑面积为平方米,为商业用房)(此处表明房屋使用性质)出卖给乙方。(甲方与公司签订的《商品房买卖合同应作为本协议附件》)。

二、甲、乙双方约定购房价款为人民币2000万元(大写:贰仟万元整)

三、在甲方不能按与乙方于年月日签订的《保证担保借款合同》之约定履行2000万元还款义务时,乙方出借给甲方的2000万元借款自动转为乙方应支付给甲方的购房款。

四、甲方应于年月日前(可要求甲方在借款期限届满之次日交付房屋)将房屋交付给乙方。

五、甲方承诺:在本协议签订前没有将此房屋转让或设定抵押,且甲方在本协议签订后不得将出卖给乙方的房屋设定抵押或者再转让给其他第三人。若甲方违反该承诺,应视为甲方构成诈骗,乙方除有权要求追究甲方刑事责任外;还有权要求甲方双倍返还已付的购房款。

六、由于甲方购买的是新房,甲方应当在出卖房屋的房屋产

权证、土地使用权证登记在甲方名下之日起三日内配合乙方办理该房的抵押担保手续,将该房作为甲方向乙方借款2000万元的担保。若甲方不能按时偿还乙方的借款,在借款转为购房款之日起三日内甲方应配合乙方办理房屋权属证书过户到乙方名下的手续,所需税、费由甲方承担。

七、甲、乙双方在履行本协议的过程中如出现纠纷的,应当尽量协商解决,协商不成需提起诉讼的,由乙方所在地人民法院管辖。

八、本协议系附生效条件的协议,即在甲方不能履行与乙方签订的《保证担保借款合同》之约定时(具体指甲方不能按时如期偿还乙方借款本息时),本协议发生法律效力。

九、本协议经甲乙双方签字(盖章)、捺印待协议第八条约定的条件成就时生效。本协议一式二份,甲乙双方各执一份,均具备同等法律效力。

甲方:乙方:

2017年5月13日2017年5月13日

房屋买卖协议个人怎么写篇10

房屋买卖协议书的范本【1】

甲方(卖方):

乙方(买方):

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:

一、甲方自愿将坐落在济南市区路小区号楼单元室(建筑面积平方米,储藏室平方米,产权证号)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写。

三、乙方在签订本合同时,支付定金,即小写。

四、乙方支付定金之日起个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。

五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。

六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。

七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。

八、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期一日,应向对方支付五十元罚金,逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。

十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:),空调两台(型号:),热水器(型号:),浴霸(型号:),饮水机(型号:),音响两台(型号:),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。

十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。

十二、附加条款:

甲方(卖方):(印)身份证号:

住址:电话:

年月日

乙方(买方):(印)身份证号:

住址:电话:

年月日

房屋买卖协议书的范本【2】

甲方(卖方):

身份证号码:电话:

乙方(买方):

身份证号码:电话:

甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下协议条款:

一、甲方自愿将坐落在_________市________区_______楼房出卖给乙方。

二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币(大写)___________,即人民币(小写)_______。

三、乙方于________年____月____日向甲方支付定金:人民币(大写)_____,即人民币(小写)________。

四、乙方于________年____月____日第二次付款:人民币(大写)_______,即人民币(小写)________。

五、经甲乙双方同意,甲方于________年____月____日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有,乙方届时将剩余款项一并付给乙方(乙方在付款时,为确保在以后的房产过户顺利,将暂时暂扣购房款人民币(大写)____,即人民币(小写)______,待该楼房的房产证顺利过户给乙方时,乙方再把此款项付给甲方)。

六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方保证在该楼过户时积极提供协助,若因甲方原因造成产权不能过户的,产生的一切费用及法律后果由甲方承担。

七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。()甲方应在______将该房产交付乙方。届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用,无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、网费、有线电视费等。

八、经双方确认,________乙方把剩余购房款一次性付给甲方时,甲方届时应将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。

房屋买卖协议个人怎么写篇11

卖方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____

(身份证)(护照)(营业执照号码):_____

地址:_____

邮政编码:_____联系电话:_____

委托代理人:_____国籍:_____电话:_____

地址:_____邮政编码:_____

买受方:_____

(本人)(法定代表人)姓名:_____国籍:_____

(身份证)(护照)(营业执照号码):_____

地址:_____

邮政编码:_____联系电话:_____

委托代理人:_____国籍:_____电话:_____

地址:_____邮政编码:_____

第一条 房屋的基本情况。

出卖方房屋(以下简称该房屋)坐落于_____;位于第_____层,共_____(套)(间),房屋结构为_____,建筑面积_____平方米(其中实际建筑面积_____平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_____平方米),房屋用途为_____;该房屋平面图见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号)(房地产权证号)为_____。

第二条 房屋面积的特殊约定。

本合同第一条所约定的面积为(出卖方暂测)(原产权证上标明)(房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。

该房屋交付时,房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的±_____%(不包括±_____%)时,房价款保持不变。

实际面积与暂测面积差别超过暂测面积的±_____%(包括±_____%)时,甲乙双方同意按下述第_____种方式处理:

1.买受方有权提出退房,出卖方须在买受方提出退房要求之日起_____天内将买受方已付款退还给买受方,并按_____利率付给利息。

2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。

3._______________________________。

房屋买卖协议个人怎么写篇12

卖方(以下简称甲方):身份证号:

买方(以下简称乙方):身份证号:

根据《中华人民共和国合同法》及其他法律法规、甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下协议条款。

一、甲方房屋(如有共有权人,甲方已经取得了共有权人对转让该房屋的一致同意)坐落于号楼单元层号,建筑面积平方米,房屋用途为。

二、甲乙双方同意一次性付款,房屋转让价格为:总金额万元。(大写:拾万仟佰拾元整)。

三、甲方负责将该房屋所有权变更给乙方所有。办理房权证时所发生的相关费用由乙方承担,甲方应积极配合乙方办理房权证事宜。

四、本合同未尽事宜,由双方另行协商,并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

五、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字之日起生效。

甲方(签章):乙方(签章):

联系电话:联系电话:

年月日年月日

房屋买卖协议个人怎么写篇13

出卖人(甲方):身份证号码:

身份证号码:

买受人(乙方):身份证号码:

身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方自愿将其购买的房屋,位于宿迁市______________________________的房屋(建筑面积_________平方米)以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的价款出售给乙方。(含地下室______号______平方米,附属设施见附件)

二、乙方支付甲方合同保证定金万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后,甲方对_____________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方,并将原购房合同、购房票据(第一手及前手)等相关能证明产权归属资料。

五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人再订立《买卖合同》,如再订立《买卖合同》视为合同欺诈,乙方不能实现购房合同时,甲方应双倍退还购房款;

六、违约责任:1、甲方应当于______年______月______日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期三个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币______万元。

2、乙方全部或部分不能按本合同规定的付款日期及方式履行的`,按其欠款部分加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过三个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的扣除损失赔偿金后退还。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住安全和使用的,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

七、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

八、乙方购房后,如遇政策性拆迁等甲方应协助乙方办理补偿事宜,并不得向乙方主张任何费用损失。

九、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交_______________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向______区(县)人民法院起诉。

十、其他约定:本合同自双双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议及合同附件与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同正本一式二份,甲乙方各执一份,副本若干,有见证人的,见证人各执一份。

甲方:乙方:

年月日年月日

见证人:

见证人:

房屋买卖协议个人怎么写篇14

在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。下面是整理的关于房屋买卖合同协议书范本,欢迎阅读!

卖方:_______________________________(以下简称甲方)

买方:_______________________________(以下简称乙方)

一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:

1.房屋状况:(请按《房屋所有权证》填写)

房 屋 座 落

幢号 室号 套(间)数 建筑结构 总层数 建筑面积(平方方) 用途

2.该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( )划拨( )

二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾 元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:

三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。

五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方愿向(___________)仲裁委员会申请仲裁。

七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。

八、双方约定的其它事项:_____________________________________

甲方(签名或盖章)_______________ 乙方(签名或盖章)_______________ 监证机关:_______________

代理人(签名或盖章)_____________________ 代理人(签名或盖章)______________________

签订日期:___________年____月____日

房屋买卖协议个人怎么写篇15

出卖人:____________(以下简称甲方)

买受人:____________(以下简称乙方)

甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方愿将自有坐落____市_____路_____号房屋___间,建筑面积________平方米售卖给乙方。

二、甲方出售给乙方的房屋东至_____,南至_____,西至___,北至________(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。

三、上列房屋包括附属设备,双方议定房屋价款人民币万元,由甲方售卖给乙方。

四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期,在双方签订买卖合同之日,付人民币______万元;第二期在交付房屋之日,付人民币____万元;第三期,在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款,甲方收到后出具收据。

五、甲方应自本合同签订日起____天内将房屋腾空,连同原房屋所有权等有关证件,点交乙方,由乙方出具收到凭证。

六、在办理房屋产权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的,不论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响产权过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。

七、本合同签订前,该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用,概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定,各自承担。

八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给与乙方。逾期超过3个月时,乙方得解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。

九、乙方全部或一部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日5‰计算的违约金给与甲方。逾期超过3个月时,甲方得解除本合同。解约时,乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。

十、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方损失。

十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符,经鉴定属实,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求,乙方得解除合同,解约时,甲方除返还全部房价款后,并按本合同第八条规定承担违约责任。

十二、房屋所占用的土地(包括庭院围墙等)所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权,并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。

十三、本合同的附件与合同有同等效力。

十四、本合同一式4份,甲乙方各执1份,另2份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。

立约人:

甲方:__________(签章)乙方:________(签章)

_____年___月__日订于_______市(县)

房屋买卖协议个人怎么写篇16

售房方(甲方):_________________身份证号码:_________________

购房方(乙方):_________________身份证号码:_________________

关于乙方向甲方购房事宜,双方经协商,达成协议如下:

一,房屋具体情况:_________________

1.位置:_________________市区县小区楼单元号

2,房屋类型,建筑面积平方米,结构楼层,房屋走向:_________________房屋形状:_________________用途。该房产的总占地面积:_________________

3.该房产连同地产总计房价拾万千百拾元整。

二,甲方销售该房屋应具备合法的《房屋所有权证》,如买卖该房屋引发产权纠纷,概由甲方负责处理.

《房屋所有权证》书证号:_________________

土地证编号:_________________

三,房屋四界:_________________

房屋四界

东:_________________西:_________________

南:_________________北:_________________

四:_________________付款方式:_________________

(1)该房产总价格为人民币叁拾柒万元整,协议签定之后,首付拾万元订金。

(2)甲方完全搬走之后,再付款人民币贰拾万元。

(3)房产产权转让手续顺利办完之后,再付清剩余柒万元。

五:_________________甲方应有手续证明,所售房屋质量过关,并非危房。

六:_________________甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。

七:_________________乙方属于残疾人福利事业,在购房过程中,甲方应该向有关部门协调,减免或免除房屋交易税、土地交易税和其他费用。

或采用税费分担的方法

(1).甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额的__________%的交易费;承担公证费、协议公证费。

(2.)乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额的__________%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费

八:_________________甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。

九:_________________甲方帮助乙方和郾城区药监局共同协调化粪池、下水道等共用设施的使用方式。

十:_________________乙方购买甲方该项房产,所有费用均属于__________个人出资购买,其所有权完全属于__________个人所有。

十一:_________________附件

(一)《房屋所有权证》

(二)《国有土地使用证》

(三)卖方上级主管部门或房产主管部门允许卖房的批文

(四)该项房产的房地产评估报告。

(五)该项房地产的结构、层高、形状、土地面积、四邻测绘图纸。

十二:_________________本协议自双方签字或盖章之日起生效。

十三:_________________本协议壹式份,甲方份,乙方份,

甲方:_________________(单位签章)乙方:_________________(签字签章)

代表:_________________(签字)

房屋买卖协议个人怎么写篇17

出售方:__×(身份证号码),__×人(以下简称甲方)。联系电话:

购买方:__×、____(以下简称乙方)。

经甲乙双方协商,一致达成以下协议:

1、甲方愿将位于______×私有门面一间,面积__×平方米(以房产证上面积为准)所有权出售给乙方。价格为人民币__×元(小写__×元)整。

2、付款方式:双方正式签定《房屋买卖协议》时,乙方向甲方一次性付清全部购房款人民币__×元整,同时,甲方将该房屋的房产证、土地证等一切房产手续。此后,该房屋产权归乙方所有。

3、在乙方办理该房屋产权等过户手续中,甲方必须予以协助,提供有关证明(包括签字等)。房屋过户中产生的一切费税由乙方负责。

4、本合同一式两份,经甲乙双方签字生效,各执一份,均具有法律效力。双方应共同遵守,不得违约,违约责任定为×万元。

签字:

甲方:

乙方:

年月日

房屋买卖协议个人怎么写篇18

在乙方实际接收该房屋之日起,甲方协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续。下面是整理的关于房屋买卖合同协议书范本,欢迎阅读!

卖方:_______________________________(以下简称甲方)

买方:_______________________________(以下简称乙方)

一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:

1.房屋状况:(请按《房屋所有权证》填写)

房屋座落

幢号室号套(间)数建筑结构总层数建筑面积(平方方)用途

2.该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让()划拨()

二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:

三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。

五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方愿向(___________)仲裁委员会申请仲裁。

七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。

八、双方约定的其它事项:_____________________________________

甲方(签名或盖章)_______________乙方(签名或盖章)_______________监证机关:_______________

代理人(签名或盖章)_____________________代理人(签名或盖章)______________________

签订日期:___________年____月____日

房屋买卖协议个人怎么写篇19

甲方:

证件号码:

乙方:

证件号码:

就乙方购买甲方所有座落于市路号室(下称“该物业”)事宜,经过平等协商,甲、乙双方达成了一致意见,于年月日签订了《上海市房地产买卖合同》下称(“买卖合同”。)

现甲、乙双方在平等自愿的基础上,就上述房屋买卖事宜达成补充协议如下:

一、甲、乙双方确认买卖合同约定的房价款不包括该物业内的附属__万元,合设施、设备及室内装饰的价格(实际成交价为人民币同价为人民币__万元)。

二、甲、乙双方同意该物业内的附属设施、设备及室内装饰的转让价为人民币元(大写:__元整)乙方应当在签订买卖,合同当日直接支付给甲方,甲方收到该转让价后应向乙方出具书面收款凭证,乙方放弃索取该转让价发票的'权利。

三、若乙方未能支付上述转让价的,则甲方有权解除本协议和买卖合同,且乙方应当承担买卖合同约定的违约责任;若甲方收到上述转让价后违反买卖合同约定的,则乙方有权解除本协议和买卖合同,且甲方除应当承担买卖合同约定的违约责任外,还需无条件返还乙方已经支付的上述转让价。

四、本协议与买卖合同约定不相一致的,以本协议为准,本协议未对买卖合同作出变更的,继续以买卖合同为准。

五、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签署之日起生效。

甲方:

日期:

乙方:

日期:

【篇二】房屋买卖补充协议书范本

出卖人(甲方):

身份证号码:

买受人(乙方):

身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方自愿将其村证房位于市____区____的房屋(建筑面积___平方米)以人民币___仟___佰___拾___万__仟__佰___拾__元整(¥__元)的价款出售给乙方。

二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后,甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》;

六、违约责任

1、甲方应当于年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币___万元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过______个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的_________作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第______种方式解决。

房屋买卖协议个人怎么写篇20

甲方:

乙方:

一、乙方向甲方早谷田,国有房地产借用一年,用于兔街信用社,借贷款三十万抵押房产证。

二、乙方如不按时偿还贷款,给甲方带来损失时,半坡茶厂厂房、机械设备、茶园、核桃甲方去处理拍卖赔还贷款。

三、甲乙双方不得违约,如有违约,违约方支付给对方借贷款总数的50%违约金。

四、以上合同由甲乙双方协商而定甲乙双方各持一份。

甲方:乙方:

日期:

50773